城市道路照明工程施工合同

《城市道路照明工程施工合同》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《城市道路照明工程施工合同（8頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

道路照明安裝工程施工合同 發(fā)包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。 1. 合同內(nèi)容 1.1工程名稱： 1.2工程地點： 1.3工程范圍： 施工工期 2.1開始工作日期： 年 月 日 2.2結(jié)束工作日期： 年 月 日 2.3總?cè)諝v工作天數(shù)為 ： 天 2. 承包方式 本工程為包工包料（包含燈具采購）的承包方式。 3. 合同價款及付款方式 4.1合同總價款（暫定）人民幣： 元，大寫： 4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。 4.2付款方式 4.2.1施工進場兩天內(nèi)支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設(shè)完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質(zhì)保期滿后一個月內(nèi)一次性支付5%的質(zhì)保金。 4.2.2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準(zhǔn)。 4.燈具技術(shù)參數(shù)要求 4.1光通量： 4.2顯色指數(shù) 4.3色溫 4.4配光曲線 4.5整燈光效 4.6壽命 4.7工作溫度 4.8燈具和電源防護等級為IP65； 4.9工作電壓：AC185V~265V，頻率為50HZ+-10HZ 4.10光通維持率 4.11道路平均照度和均勻度要求： 4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關(guān)規(guī)范要求。 5.質(zhì)量要求 依據(jù)《城市道路照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ45-2006）、圖紙設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)；光衰≤5%/年。 6.雙方責(zé)任 6.1甲方責(zé)任： 6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網(wǎng)圖、照明工程電氣施工圖（招標(biāo)文件中提供的圖紙）電子版。 6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費用由乙方承擔(dān)）。 6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。 6.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進度有關(guān)的文件）2小時內(nèi)予以確認，否則視為甲方已確認。 6.1.5甲方負責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起的各種問題。 6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內(nèi)組織相關(guān)人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結(jié)算。 6.2乙方責(zé)任： 6.2.1乙方應(yīng)向甲方提供竣工圖四套。 6.2.2調(diào)試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)，直至甲方人員能夠達到技術(shù)上熟練操作。 6.2.3按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，如在施工期間發(fā)生施工質(zhì)量、安全事故，應(yīng)及時報告甲方。保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定，按文明工地標(biāo)準(zhǔn)組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。 6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應(yīng)提前8小時通知甲方驗收，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。 6.2.5乙方進場施工時應(yīng)自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度，遵守甲方有關(guān)施工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責(zé)任；對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得破壞。 7.暫停施工 7.1當(dāng)碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，業(yè)主代表應(yīng)當(dāng)在2小時內(nèi)給予答復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后2小時內(nèi)未予答復(fù)，承包方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用，工期不予順延。 7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數(shù)）可進行暫時停工。 8．工程延誤 對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期相應(yīng)順延； 8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準(zhǔn)、答復(fù)等，致使施工不能正常進行； 8.2經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更和工程量增加； 8.3一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時； 8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費，同時工期順延。 9．不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費用和工期。 9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預(yù)料的外界因數(shù)影響造成的停工，工期相應(yīng)順延，乙方可索賠費用和工期。 10．變更 施工中甲方對原設(shè)計進行變更，應(yīng)在變更前3天，向乙方發(fā)出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導(dǎo)致的費用按合同的結(jié)算辦法方法計價，延誤的工期相應(yīng)順延。 11．驗收 11.1安裝工程開始前，乙方應(yīng)提供主材的相關(guān)資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內(nèi)對材料的質(zhì)量進行檢查。 11.2隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽。 11.3燈具安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗收合格，作為本工程的最終質(zhì)量驗收。 12.工程質(zhì)保期 12.1本工程質(zhì)保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內(nèi)如工程發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發(fā)生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責(zé)免費維修。 12.2保修期滿后，乙方應(yīng)建立24小時電話熱線跟蹤服務(wù)，若工程發(fā)生故障，乙方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修，以最優(yōu)惠的成本價維修更換。 13．違約責(zé)任 13.1本工程驗收質(zhì)量必須達到乙方承諾的合格標(biāo)準(zhǔn)。 13.2除不可抗力外，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔(dān)違約責(zé)任。 13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責(zé)。 14.爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。 15.其它 15.1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現(xiàn)場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)，乙方不負責(zé)。 15.2乙方不負責(zé)乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復(fù)工作。 15.3本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。 15.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。 本協(xié)議書及附件； 1、 補充協(xié)議(若有)；補充協(xié)議是在本合同的基礎(chǔ)上，因施工條件發(fā)生重大變化雙方簽訂的協(xié)議，補充協(xié)議視為本合同的一部分，與本合同具有同等的法律效力。 3、洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務(wù)的各種會議紀(jì)要、協(xié)議； 4、本工程實施過程中業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督單位和項目經(jīng)理部下達的文件、通知、指令、進度計劃； 5、本工程甲方的招標(biāo)文件及其它與本工程有關(guān)的技術(shù)要求、施工設(shè)計圖紙、《技術(shù)規(guī)范》等； 6、本工程乙方的投標(biāo)文件 上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處，以上列文件時間在后者為準(zhǔn)。  1、乙方完成本協(xié)議工程范圍內(nèi)照明工程工程的所有工作內(nèi)容，并履行其應(yīng)盡的責(zé)任后，按乙方投標(biāo)報價進行結(jié)算，（詳見乙方投標(biāo)文件中工程量清單報價表）約 萬元（大寫： ）。 2、其投標(biāo)報價應(yīng)包括（但不僅限于）完成上述工程范圍及內(nèi)容中所需的各種勞務(wù)、機械設(shè)備、材料（含損耗）、水、電、小型機具、管理、維護、質(zhì)檢實驗、驗收、檢測配合、質(zhì)保、安全文明、環(huán)保措施、動力能源、管理費、規(guī)費、利潤、稅金、成品保護、缺陷修復(fù)、臨時設(shè)施與臨時工程、人員和設(shè)備進退場、可能發(fā)生的窩工停工費用等本協(xié)議一切明示或暗示的風(fēng)險、責(zé)任和義務(wù)的費用。 3、除非本協(xié)議另有約定，否則對于與完成本協(xié)議工程范圍內(nèi)照明工程施工相關(guān)的任何分項工程細目（如果未列入工程量清單細目中的），均視為乙方為完成本協(xié)議工程內(nèi)容所必須完成的附屬工程義務(wù)，其費用已包含在上述有關(guān)承包細目單價中，不再另行結(jié)算和支付。 4、單價調(diào)整：無論何種因素的影響，上述綜合承包單價在本協(xié)議履行期內(nèi)均不作任何調(diào)整。 發(fā)包方（蓋章）： 承包方（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 電　話： 電　話： 單位地址： 單位地址： 時 間： 時 間： 開戶行： 賬 號： 8