市政道路工程施工承包合同

《市政道路工程施工承包合同》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《市政道路工程施工承包合同（6頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1市政道路工程施工承包合同發(fā)包人（全稱、四川省金金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方）承包人（全稱、王隆鑫(以下簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方同意將本公司在巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)開發(fā)建設的"紅富苑 "小區(qū)項目中瀝青道路工程、景觀綠化工程、路燈安裝工程等分項工程發(fā)包給乙方。為了保證工程質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特訂立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：一、工稱概況1、工程名稱：鐵佛鎮(zhèn)"紅富苑 "開發(fā)小區(qū)中市政道路工程、景觀綠化工程、路燈安裝工程等分項工程。本合同為市政道路施工內容，其余分項工程施工時再簽訂補充協(xié)議。2、工程地點：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)"紅富苑" 開發(fā)小區(qū)。3、建設單位：四川省金金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。二、工程承包范圍：1、工程承包方式：為包工包料。2、工程承包范圍：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮(zhèn)"紅富苑" 開發(fā)小區(qū)中市政道路工程，該道路技術要求為：①片石基層鋪筑（30㎝厚） 、②水泥穩(wěn)定碎石基層鋪設（25㎝厚） 、③瀝青面層鋪設（4㎝厚） ，9 米寬、12 米寬道路瀝青層 5㎝厚。④兩側路沿石安砌施工（12㎝×30㎝×100㎝） ；其中有 6 米寬道路約 4km、9m寬道路約 2km、12m 寬道路約 1.3km;具體工程量按實結算。 （本施工合同不含道路的素土層開挖及其碾壓，標志、標線，道路交接處加寬及雨巴子和地下給排水管網(wǎng)：)。3、工程承包內容為：鐵佛鎮(zhèn)"紅富苑" 小區(qū)市政道路工程的材料供應和施工以及該項目涉及的臨電、臨水、臨時設施和工程決算資料整理、遞交等相關施工內容。24、乙方進場施工前，甲方負責提前按設計要求將路基的土石方開挖、清邊撿底、碾壓夯實等基礎工作處理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影響乙方的正常施工，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方負責。5、景觀綠化工程、路燈安裝工程中人行道、休閑走廊、綠化、廣場、車站、路燈安裝等工程，單價在施工時甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。三、工程計價方式1、工程量計算根據(jù)甲方提供的施工圖、乙方提交的竣工圖、工程聯(lián)系單、現(xiàn)場簽證和工程施工中相關文件等作為計量依據(jù)，工程量的計價方式為：①6m寬道路 115 萬元/km，②9m 寬道路 174 萬元/km， ③12m 寬道路 252 萬元/km。該發(fā)包單價為不含稅單價（各種稅費由甲方承擔支付，因未計算在發(fā)包單價之中〉 。2、因甲方、設計方更改設計造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加寬、其余原材料漲幅超開工時 10%等） ，對增加部分按四川省 2009 年清單計價定額中的市政工程相應項目按實計取執(zhí)行結算，綜合單價下浮 5%（不計稅) 。3、乙方承包的價款里已包含施工管理、工程材料、機械、員工工資、技術措施、人員機械進場、文明施工、臨設等費用。四、工程工期1、本工程施工工期為：2011 年 11 月 15 日一 2012 年 8 月 15 日，共 270天。乙方必須在保證工程質量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達 2 天以上，甲方將有權從第 3 天開始按每延期一天處罰 1000 元，罰款最多不超過工程造價的 5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用（人工費、材料費、機械費、資金利息及相關費用）由甲方負責賠償支付。發(fā)生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據(jù)實際情況協(xié)商定價處理。乙方并就類似情況發(fā)生33 天內，就延誤時間、內容和發(fā)生的費用向甲方書面提出，甲方在 2 日內給予答復，逾期答復視為同意。（1）遇人力不可抗拒因素造成停工；（2）停水停電原因造成停工的；（3）甲方未能提供施工條件或施工配合的；(4)甲方要求停工；（5）工程進行設計變更或工程量變更的；（6）其他非乙方原因造成停工的。3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。五、工程質量標準本市政道路工程的質量驗收按現(xiàn)行瀝青道路工程質量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質量問題，導致的工程質量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止（如甲方認定的材料出現(xiàn)質量問題由甲方負責〕 。六、合同總價款：金額（大寫、約叁仟伍百萬元人民幣） ，最終合同價款，根據(jù)實際完成工作量據(jù)實結算。￥：約 35000000.00 元七、雙方權利和義務1、甲方責任（1）全面履行合同，確保乙方正常施工。（2）提供乙方要求的有關本工程的技術資料。（3）及時協(xié)助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在 3 天內簽復，3 日內未簽復視為甲方認可該簽證。（4）負責辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方應積極配合。（5）督促乙方做好安全管理，文明施工。（6）免費向乙方提供堆料場、道路、設備作業(yè)等場地。（7）甲方應為乙方免費提供布置臨時設施的場地和臨水、臨電，乙方的員4工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。（8）積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責周邊關系的協(xié)調。2、乙方責任（1）全面履行施工合同，嚴格按現(xiàn)行標準、規(guī)程、規(guī)范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。（2）負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調配投入計劃必須合理，現(xiàn)場管理力量必須滿足正常施工管理要求。（3）全力配合有關部門對施工現(xiàn)場的各項檢査和監(jiān)督管理等。（4）工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。（5）乙方在施工時發(fā)生安全事故應立即組織搶救，并保護好現(xiàn)場，即刻上報。甲方應積極主動配合乙方處理一切事故責任，屬于乙方造成的一切責任由乙方全部承擔，由乙方負責一切經(jīng)濟責任和法律責任，甲方不負責任何經(jīng)濟責任和法律責任。（6）積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。（7）乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證人員安全，施工順利進行。（8）乙方必須確保各種配備到位，并嚴格履行職責。八、材料供應本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時經(jīng)甲方現(xiàn)場人員進行質量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場 2 日內向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。九、質量驗收5甲方在收到乙方的竣工驗收申請后 3 日內會同乙方進行質量驗收。十、工程擔保雙方在簽訂合同后，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100 萬元（大寫：壹佰萬元正）人民幣作為合同履約保證金。履約保證金退還：該 100 萬元保證金甲方于乙方正式完工后 1 周內返還乙方（該項目僅為道路工程部分） ，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工的和甲方未按合同約定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應在 1 周內退還全部保證金，不計任何利息。同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應按照逾期支付金額的每日 1％的標準向乙方支付違約金，并且，乙方有權要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結清。十一、工程款支付甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎鋪設項目 50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的 80%。 ；第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎鋪設時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的 80%；第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩(wěn)定層鋪設項目 50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的 80%。 ；第四次工程款支付：在水泥穩(wěn)定層全面完成時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的 80%；第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設的 50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的 80%；在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的 80%；其余工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算并支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節(jié)點是由于甲方原因導致工程進度無法達到工程款支付節(jié)點時（無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工、停工時） ，乙方隨時有權要求甲方按已完工程量的工程款撥付和并將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所6有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。乙方指定賬戶為： 開戶名開戶行開戶賬號十二、違約金雙方約定的違約金按 1 萬元/次處理，本合同另有約定或雙方另行協(xié)商的除外。十三、合同生效1、本合同于 2011 年 11 月 15 日于通江縣公司訂立。2、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應積極主動協(xié)商解決或請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各執(zhí)貳份。4、本合同由甲乙雙方責任人簽字、蓋章后即生效，工程款結清后失效。發(fā)包人：（公章） 承包人（公章）法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）身份證號： 身份證號：電話： 電話：開戶行賬號： 開戶行賬號：二 O 一一年十一月十五日