《定作安裝合同【實用范本】.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《定作安裝合同【實用范本】.doc(2頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、定作安裝合同訂立合同雙方: 承攬方:_ 定作方:_ 定作方委托承攬方加工_,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。 第一條 加工成品: 第二條 質量要求:符合技術資料及圖紙要求。 第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量: 第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法: (承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在 日內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存復制品。定作方應當在合同訂立后 日
2、內提供技術資料,圖紙等。) 第五條 價款或酬金: 第六條驗收標準和方法:_ _ (,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和技術資料作為驗收標準。定作方應當收到承攬方竣工資料 日內驗收承攬方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限為 天。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條 交(提)貨的時間和地點: 第八條 運輸辦法及費用負擔: 第九條 付款方式及期限: 第十一條其他: 第十二條承攬方的違約責任
3、: 一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整,并承擔逾期交付的責任;經過修整后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。 二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。 三,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_元; 四,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_違約金。此條款與逾期交付定作物的違約責任不并用。五,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,
4、暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。 第十三條定作方的違約責任: 一,中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;或經承攬方同意后,順延交付定作物時間及增加價款。 二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_的違約金。 三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工的損失。 四,超過合同規(guī)定期限驗收定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應
5、當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過驗收期限三個月不驗收定作物的,承攬方有權將定作物變賣;變賣定作物所得少于價款、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。 五,超過合同規(guī)定日期付款,應當向承攬方償付 元違約金。 第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延驗收或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向承攬方所在地人民法院起訴。 本合同自_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。 定作方:_(蓋章) 代表人:_(蓋章) 地址:_ 電話:_ 開戶銀行:_ 帳號:_ 承攬方:_(蓋章) 代表人:_(蓋章) 地址:_ 電話:_ 開戶銀行:_ 帳號:_ _年_月_日訂 2